当前位置:首页 >> 数学 >>

矿山地质环境保护与治理恢复方案合同书


矿山地质环境保护 与治理恢复方案编制合同书 与治理恢复方案编制合同书

项目名称:

辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地质环境保

护与治理恢复方案

项目地点: 辽阳市弓长岭区安平乡尤吉村东沟

合同编号:

发 包 人:

辽阳利通矿业有限公司

承 包 人:辽 宁 省 第 十 一 地 质 大 队

签订日期:

二 0 一 0 年十月三十日

合 同 签 订 注 意 事 项

1.合同编号由辽宁省第十一地质大队填写; 2.合同份数一式 肆 份;

3.合同中凡是需要签字的地方均应采用手写体; 4.由多页构成的合同应盖骑缝章。

发包人: 辽阳利通矿业有限公司 承包人:辽 宁 省 第 十 一 地 质 大 队 发包人委托承包人承担 辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地

质环境保护与治理恢复方案编制任务。 根据《中华人民共和国合同法》《地质灾害防治条例》《矿山地 、 、 质环境保护规定》及国家有关法规规定,结合本项工作的具体情况, 为明确责任,协作配合,确定地质灾害评估工作质量,经发包人、承 包人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:项目概况
1.1 项目名称: 辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地质环境 保护与治理恢复方案 1.2 项目建设地点: 辽阳市弓长岭区安平乡尤吉村东沟 1.3 项目规模、特征: 年生产 4.00 万吨。储量 236.02 千吨。

占地面积:0.0076 平方公里。 1.4 项目委托日期: 2011 年 10 月 30 日 按 《地质灾害防治条例》 、 《矿

1.5 项目任务(内容)与技术要求:

山地质环境保护规定》及国家有关法规,编制辽阳利通矿业有限公司 尤吉硅石矿矿山地质环境保护与治理恢复方案。 1.6 承接方式: 甲委 矿山一处

1. 7 预计项目工作量:

第二条:发包人应及时向承包人提供下列资料,并对其准确性
-1-

可靠性负责。 2.1 应提供采矿许可证、矿产资源储量年度报告(最新年度) 、 储量备案证明、矿产资源开发利用方案、地形地质图、地质剖面图、 矿区范围、井上、井下对照图(地下开采矿山) 、开拓通风纵投影图 (地下开采矿山) 、采矿方法、矿山开采终了图(露天开采矿山) 。 2.2 发包人不能提供上述相关资料,由承包人收集的,发包人需 向承包人支付相应费用。

第三条:承包人向发包人提交矿山环境保护与恢复方案编制并对
其质量负责。 承包人负责向发包人提供矿山环境保护与恢复方案编制 5 份, 发包人要求增加的份数另行收费。

第四条: 第四条 开工及提交矿山环境保护与恢复方案编制的时间和收
费标准及付费方式。 4.1 开工及提交矿山环境保护与恢复方案编制的时间。 4.1.1 本矿山环境保护与恢复方案编制工作定于 201 年 10 月 30 日施工, 2011 年 11 月 30 日提交矿山环境保护

与恢复方案编制, 由于发包人或承包人的原因未能按期施工或提交成 果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2 项目工作有效期限以发包人下达的矿山环境保护与恢复 方案编制委托书或矿山环境保护与恢复方案编制合同书规定的时间 为准,如遇特殊情况(位置变化、工作量变化、不可抗力影响以及非 -2-

承包人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本项目收费以 “包干”方式计取收费,若有其它规定的收 费项目,由发包人、承包人另行议定。 4.2.1 本项目收费为 30000 万元(大写叁万元 ) ,合同生效 2

天内,中、小型矿山环境保护与恢复方案编制发包人应向承包人一次 性支付所有项目费用, 项目规模大、工期长的大型、特大型项目,发 包人应向承包人支付项目费用的 20% 作 为 定 金 , 计

万元(本合同履行后,定金抵作项目费) ;发包人应按实际完成项目进 度 计 80 %时,向承包人支付项目费的 80 % 的项目进度款,

万元; 提交矿山环境保护与恢复方案编制成果资料后,

发包人应一次付清全部项目费用。

第五条: 第五条 发包人、承包人责任
5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时,必须以委托书形式向承包人明确项目 任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在项目工作范围内,发包人没有提供资料、图纸的地区 (段) ,或提供资料、图纸不可靠,致使承包人在工作中发生人身或 造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 5.1.3 发包人应及时为承包人提供并解决项目现场的工作条件和 出现的问题,并承担其费用。 -3-

5.1.4 若项目现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作 业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危 险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 5.1.5 为承包人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担 费用;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费 元。

5.1.6 由于发包人原因造成承包人停工、窝工,除工期顺延外, 发包人应支付停工、窝工费(计算方法见 6.1) ;发包人若要求在合同 规 定 时 间内 提前完 工 时 ,发 包人应 按 每 提前 一天向 承 包 人支 付 元计算加班费。 5.1.8 发包人应保护承包人的投标书、文件、资料图纸、数据、 特殊工艺(方法) 、专利技术和合理化建议,未经承包人同意,发包 人不得复制、不得露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本 合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,承包人有权 索赔。 5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责 任。 5.2 承包人责任 5.2.1 承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行项目施工, 按本合同规定的时间提交质量合格的 矿山环境保护与恢复方案编制,并对其负责。 5.2.2 由于承包人提供的成果资料质量不合格,承包人应负责无 -4-

偿给予补充完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,需另委 托其它单位时,承包人应承担全部项目费用;或因项目质量造成重大 经济损失或工程事故时, 承包人除应负法律责任和免收直接损失部分 的项目费外, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金由发包人、 承包人商定为实际损失的 %。

5.2.3 在现场工作的承包人的人员,应遵守发包人的安全保卫及 其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 5.2.4 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责 任。

第六条:违约责任
6.1 由于发包人未给承包人提供必要的工作、 生活条件而造成停 工、窝工或来回进出场地,发包人除应付给承包人停、窝工费(金额 按包干的平均工日产值计算) ,工期按实际工日顺延外,还应付给承 包人来回进出场地费和调遣费。 6.2 由于承包人原因造成成果资料质量不合格, 不能满足技术要 求时,其返工费由承包人承担。 6.3 合同履行期间, 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除 合同时,承包人未进行工作的不退还发包人已付定金;已进行工作的 完成的工作量在 50%以内时, 发包人应向承包人支付包干费用的 50% 的项目费 元;完成的工作量超过 50%时,则应向承包人支

付包干费用的 100%。 -5-

6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付费用时,每超过一 日,应偿付未支付包干费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于承包人原因未按合同规定时间(日期)提交成果资料, 每超过一日,应减收包干费千分之一。 6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金或 包干费用。承包不履行合同时,双倍返还定金或返还包干费用。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补
充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:

第九条: 第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解
决,协商不成的按下列第 种方式解决:

(一)提交 当地 仲裁委员会仲裁; (二)依法向承包人所在地人民法院起诉。

第十条: 第十条 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承
包人认为必要时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 发包人、 承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式 肆 份, 发包人 贰 份、 承包人 贰 份。

-6-

发包人:辽阳利通矿业有限公司 承包人:辽宁省第十一地质大队

(盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

(盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

邮政编码: 电 传 话: 真:

邮政编码: 电 传 话: 真:

开户银行:

开户银行:

-7-


相关文章:
矿山地质环境治理合同书版本.doc
矿山地质环境治理合同书版本 - HJZL2010 矿山地质环境保护与治理恢复方案 合同书 项目名称: 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 露天煤矿 矿山地质环境保护与治理...
矿山地质环境保护与治理恢复方案合同模板.doc
矿山地质环境保护与治理恢复方案合同模板_合同协议_表格/模板_应用文书。矿山地质环境保护与治理恢复方案合同模板矿山地质环境保护与治理恢复 方 案 编 制 合 同 工...
矿山恢复治理方案合同..doc
矿山恢复治理方案合同. - 合同编号: 技术服务合同 项目名称: 河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司楸 树湾铜钼矿矿山地质环境保护与恢复治理方 案 委托方(甲方) ...
矿山地质环境保护与治理恢复规划合同书.doc
矿山地质环境保护与治理恢复规划合同书 - 动与水汗是聚凝获收会体深又乐快实充中了
矿山地质环境保护与治理恢复方案编写依据和材料要求.doc
矿山地质环境保护与治理恢复方案编写依据和材料要求 - 矿山地质环境保护与治理恢复方案 编写依据和材料要求 一、《方案》编制的依据 包括政策依据、规范规程和其它相关...
矿山地质环境保护与恢复治理方案批准.doc
矿山地质环境保护与恢复治理方案批准 - 矿山地质环境保护与恢复治理方案批准 流程
金山采石场矿山地质环境保境保护与治理恢复方案_图文.doc
金山采石场矿山地质环境保境保护与治理恢复方案 - 靖宇县金山采石场 (石灰石) 矿山地质环境保护与治理恢复方案报告表 编制单位:吉林省煤田地质勘察设计研究院 2010 ...
《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》最新(修订版).doc
(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议...矿山地质环境保护与治理恢复方案文本的编制 图 1 工作程序框图 5 6 矿山地质...
矿山地质环境保护与治理恢复方案备案资料清单.doc
矿山地质环境保护与治理恢复方案备案资料清单_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料...保证金承诺协议书 基本情况表 电子光盘 原件 原件 原件 原件 原件 原件 要求 ...
技术合同书范本(环境治理恢复方案、土地复垦方案).doc
发包单位(甲方) : 承包单位(乙方) : 依照国家有关规定及要求,双方就“ 铁矿矿山地质环境保护与 治理恢复方案; 铁矿土地复垦方案”工作共同协商,签订本合同, 共同...
广东省履行缴存矿山地质环境保护与治理恢复保证金承诺....doc
广东省履行缴存矿山地质环境保护与治理恢复保证金承诺协议书 - 履行缴存矿山地质环境保护与治理恢复 保证金承诺协议书 国土资源行政主管部门: 国土资源行政主管部门: ...
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范.pdf
地质矿产行业标准 矿山地质环境保护与治理恢复方案 ...鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些...矿山地质环境保护与治理恢复方案文本的编制 图 1 ...
0Hoeika_100矿山地质环境保护与治理恢复方案编制资料清单.doc
0Hoeika_100矿山地质环境保护与治理恢复方案编制资料...井场公路及管线地灾评 估报告书、环境影响报告书等...租用合同、油气田征地界 址点成果表等 8 9 10 ...
...4号文厅正式文件)矿山地质环境保护与治理恢复方案(....doc
附件1: 《新疆维吾尔自治区矿山地质环境保护与治理恢复方案 (代土地复垦方案) ...(三)其它相关依据 委托书或合同,采矿许可证或矿区范围划定批复,经评审备 案的...
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范定稿2009-09-1....doc
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范定稿2009-09-15 - ICS XX
地质环境保护恢复与治理方案编制规范.doc
地质环境保护恢复与治理方案编制规范 - 矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范
hdtfmc矿_山地质环境保护与治理恢复方案审查备案表.doc
hdtfmc矿_山地质环境保护与治理恢复方案审查备案表 - 、| !_ 一个人总
矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南.doc
矿山企业分别编制的《土地复垦方案》和《矿山地质环境 保护与治理恢复方案》 合并...编制方案的委托书或者合同书(复印件) 。 10. 采矿许可证副本或划定矿区范围的...
解读《矿山地质环境保护与治理恢复编制规范》._图文.ppt
解读《矿山地质环境保护与治理恢复编制规范》. - 解读《矿山地质环境保护与恢复治理 方案编制规范》 张梁 中国国土资源经济研究院 一、标准的性质 ? 《矿山地质环境...
矿山地质环境保护与治理恢复方案审查.doc
矿山地质环境保护与治理恢复方案审查 - 矿山地质环境保护与治理恢复方案审查 行政
更多相关标签: