当前位置:首页 >> 数学 >>

错题


错题
3、经过鉴证的合同,( B、不具有法定效力 C、该合同具有强制执行的效力 D、人民法院仍需进行质证,审查确定其效力。 ) A、人民法院应当作为认定事实的根据

A

B

C

D

你的答案: 解 B 不正确。

标准答案:D

析:A、C 是公证的效力,鉴证的合同应当审查确定其效力,并不是不具有法定效力,故 )。

5、建设合同是( A、单务合同 B、实践合同 C、要式合同 D、无偿合同

A

B

C

D

你的答案: 解

标准答案:C )之中较早的时间。

析:建设合同按类别应属于双务、诺成、有偿、要式、主合同。

7、“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期,可能是( A、业主与承包商签订施工合同日 B、承包商提交履约担保日 C、业主办理土地征用手续日 D、承保项目所用建筑材料运抵工地日 E、保险工程在工地动工日

A

B

C

D

E

你的答案: 解

标准答案:D, E

析:A 在一般情况下为合同生效日,B 是施工合同履约保证有效期起始日。建筑工程一切 )。

险只有 D、E 两种情况较早发生者为保险期起始日。 9、对公证的合同效力,描述正确的一项是( A、公证的效力高于鉴证的效力 B、鉴证的效力高于公证的效力 C、公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D、公证的文书人民法院应当审查确定其效力 E、公证的文书具有强制执行的效力

A

B

C

D

E

你的答案: 解 9、

标准答案:A, C, E

析:A 是正确的则 B 即为错项,D 是鉴证的效力,E 项不确切,应是经公证的追偿债款或 承担缔约过失责任的情形有( A.提供格式条款一方免除其责任 B.没有得到进口许可证而谎称已取得 C.违反缔约中的保密业务 D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有 E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况 A B C D E )。

物品的债权文书,有强制执行的效力。

你的答案: 解

标准答案:B, C, D, E

析:[解析]:承担缔约过失的情形包括:1、假借订立合同,恶意进行磋商 2、故意隐

瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况 3、有其他违背诚实信用原则的行为 4、违反缔约 中的保密义务。 4讲 6、《合同法》规定,对违反合同者追究责任时,实行( A、严格责任原则 B、全面履行原则 C、过错原则 D、因不可抗力不能履行合同,部分或者全部免除责任 E、违约金、定金并用原则 A B C D E )。

你的答案: A, B 解

标准答案:A, D

本题分数: 20.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 析:《合同法》规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定 的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。” 依据上述规定,当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,就要承担违约责任。 此项规定确立了对违约责任实行“严格责任原则”,只有不可抗力的原因方可免责。至于 缔约过失、无效合同或者可撤销合同,则实行过错责任原则。由有过错一方向受损害方承 担赔偿损失的责任。

法律规定出现下列情况之一者,合同当事人依法可以要求解除合同( A、合同标的物已经灭失时 7、B、因不可抗力致使不能实现合同目的的 C、约定的解除条件成熟时 D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时 E、债权人免除债务 A B C D E

)。

你的答案: A, B, C, E 解

标准答案:B, C

本题分数: 20.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 析:合同解除,是指合同当事人依法行使解除权或者双方协商决定,提前解除合同 《合同法》规定:“当事人协商一致,可以解除合同。 效力的行为。合同解除包括:约定解除、法定解除。 (1)约定解除合同 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。” ①当事人协商一致,可以解除合同。是指合同当事人双方经协商后,一致同意解除合同, 而不是单方行使解除权的解除。 ②约定一方解除合同条件的解除。是指当事人在合同中约定有解除合同的条件,当合同成 立之后,全部履行之前,由当事人一方在某种条件出现后享有解除权,从而终止合同关系。 (2)法定解除合同 《合同法》规定:“有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。” 合同法中规定因不可抗力受到损害的免责条件包括( A、免责程度限于不可抗力的影响程度 8、B、在合理期限内提供证明 C、因一方责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害 D、不能履行义务方应及时通知对方 E、受损害方没有采取可以减少损害措施而使损害扩大的部分 A B C D E )。

你的答案: B, C, D 解

标准答案:A, B, D

本题分数: 20.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 析:不可抗力事件发生的免责规定 (1)不可抗力事件的免责规定 《合同法》规定:“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免 除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。 本法所称不可抗力,是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。”

《合同法》在规定了发生不可抗力事件时的免责条款之外,还特别规定了因当事人迟延履 行后发生不可抗力的,不能免除责任。 (2)不可抗力事件发生后,当事人的通知义务 《合同法》规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻 可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。” 依据上述法律规定,不可抗力事件发生后影响合同正常履行时,当事人一方有义务及时通 知另一方当事人,其目的让对方及时采取措施减少合同不能履行而造成的损失。 10、 建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。

A·批准招标申请 B.审核招标文件 C.负责编制标底 D.参加开标会议 E.监督评标过程 A B C D E

你的答案: 解 10、

标准答案:A, B, D, E

析:[解析]:标底由招标人或招标人委托的有关单位负责编制,它不是政府行为。 )。

监理合同示范文本中规定的监理人权利包括( A.选择总承包单位的权利 B.审查批准分包单位的权利 C.变更工程设计的决定权 D.提高工程质量等级要求的决定权 E.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

A

B

C

D

E

你的答案:

标准答案:B, E

本题分数: 14.29 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分



析: [解析]:监理单位是受业主委托负责业主与第三方所签订经济合同履行过程中的监

督、管理和协调工作,即仅负责履行过程中的合同内管理。凡超出业主与第三方所签订合同正常 履行的范围,或对工期和投资有重大影响事件的处理,只有建议权而无决定权。 7、对申请投标人进行资格预审时,一般采用( A、综合评分法 B.加权打分法 C、评标价法 D.专家评议法 A B C D )对其资格预审文件进行量化评定和比较。

你的答案: 解

标准答案:B

析:[解析]:对满足资格预审条件的申请招标人的资格预审文件,采用加权打分法进行 )。

量化评定和比较。对于投标文件的评定则是综合评分法和评标价法,两种方法。 8、监理招标的特点是( A、对监理单位技术力量的选择。 B、对监理单位能力的选择。 C、报价在选择中居于次要地位。 D、报价最低。 E、邀请投标人较少。 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:B, C, E

析:[解析]:监理招标的特点是:(1)招标宗旨是对监理单位能力的选择;(2)报价在选 )进行评审。

择中居于次要地位;(3)邀请投标人较少。 9、进行施工招标的,评标时一般主要对投标企业的( A、投标报价 B.施工方案 C.投标工期 D.主要材料用量 E.投标技巧运用 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, D

析:[解析]:投标技巧的应用是投标人在投标时应用的策略,它不是对工程直接相关的

影响,所以它不是施工评标时的评审内容。

1、 《建设工程监理合同》 示范文本规定, 监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、 交货)时限,( )。 A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任 D.不承担责任 A B C D

你的答案: 解

标准答案:D

析:[解析]:根据《建设工程委托监理合同》示范文本第二十七条规定,监理人对承包

人违反合同规定的质量要求和完工时限,不承担责任。 2、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到 的补偿金额是( )。 A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率 B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率加管理费 C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值加管理费 D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率不加管理费 A B C D

你的答案: 解

标准答案:C

析:[解析]:委托人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,包括:信息、人员、

物质服务, 其中, 物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、 设施、 生活条件等。 如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备, 则应给监理人合理的经济补偿。 对于 这种情况,要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法,通常为: 补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费 3、 委托人为监理人提供的职员和服务人员, 在接受监理工程师的指示而发生失职行为时, ( A.应由监理工程师负责 B.监理单位不承担责任 C.应由业主单位与监理单位共同负责 D.监理工程师和失职行为人共同负责 A B C D )。

你的答案: 解

标准答案:B

析:[解析]:委托人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,包括:信息、人员、

物质服务,其中,人员服务是指如果双方议定,委托人应免费向监理人提供职员和服务人员,也 应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。 当涉及监理服务工作时, 委托人所提供的职员只应 从监理工程师处接受指示。 监理人应与这些提供服务人员密切合作, 但不对他们的失职行为负责。

5、当事人一方要求变更和解除合同时,应当在( A、21 B、35 C、42 D、56 A B C D

)日前通知对方。

你的答案: 解

标准答案:C

析:[解析]:合同的暂停或终止当事人一方要求变更或解除合同时,应当在 42 日前通 )。

知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。 7、承包人由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时( A.应从发包人方获得附加监理酬金 B.应从发包人方获得额外监理酬金 C.应从承包人获得合理化建议的奖金 D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金 A B C D

你的答案: 解

标准答案:D

析:[解析]:为了工程项目建设的顺利完成,向承包人提出有益的合理建议是监理工程

师的基本职业道德。为了保证监理单位执业的公正性, 《建设工程委托监理合同》示范文本第四 十六条明确要求未经业主的书面同意, 监理单位及其职员不应接受监理合同议定以外的与监理工 程有关的其他方所给报酬。 11、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( A.因承包人严重违约委托人与其终止合同后监理人完成的善后工作 B.由于非监理人原因导致的监理服务时间延长 C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理人承担 D.应委托人要求监理人提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工 作 A B C D E )。

你的答案: 解 12、(

标准答案:A, E

析:[解析]:不属于正常工作范围的监理工作可归为附加工作或额外工作,而额外工作 )情况下,监理人可向委托人发出终止合同的通知。

的范畴仅限于因所监理合同被迫暂停或终止导致监理增加的工作。 A.业主无正当理由超过 30 天不支付监理酬金 B.暂停监理服务期已超过半年 C.附加的工作太多

D.向委托人索赔要求不能成立 E.承包人不执行工程师指示 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B

析:[解析]:监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据,而委托人

又未对监理人提出任何书面解释, 或暂停监理业务期限已超过半年时, 监理人可向委托人发出终 止合同通知。 13、正常监理工作的酬金由( A.直接成本 B.管理人员、行政人员、后勤人员的工资 C.办公费用 D.使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费 E.监理服务期间的差旅费 )等费用构成。

A

B

C

D

E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, E

析: [解析]:监理酬金由直接成本和间接成本两部分组成。按照监理合同示范文本的

规定,监理服务期间应由业主免费向监理单位提供住房和通信设备。如果业主不能提供,则应归 于附加监理工作的范畴,因此不应包括在正常监理工作的酬金之内。 15、按照监理合同的规定,委托人对监理人提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时, ( )。 A.发出拒付全部酬金通知书,要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B.及时地发出异议通知书 C.按时支付全部酬金,异议部分下次支付时再予扣款 D.按时支付无异议部分酬金,拒付有异议部分酬金 E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

A

B

C

D

E

你的答案: 解

标准答案:B, D, E

析:[解析]:委托人在支付监理人酬金过程中,如果委托人对监理人提交的支付通知书

中酬金或部分酬金项目提出异议, 应在收到支付通知书 24 小时内向监理人发出表示异议的通知, 但不得拖延其他无异议酬金项目支付 6、施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到 验收要求的,其竣工日期为( A.送交竣工验收报告日 )。

B.修改后提请发包人验收日 C.修改后验收合格日 D.办理竣工移交手续日 A B C D

你的答案: 解

标准答案:B

析:[解析]:根据《施工合同示范文本》第 32.4 条规定,工程竣工验收通过,承包人

送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 工程按发包人要求修改后通过竣工验收的, 实际竣工 日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 4、数量验收的方法。主要包括[ ] A. 衡量法 B. 参考法 C. 理论换算法 D. 统计法 E. 查点法 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, C, E

析:数量验收的方法主要包括: 1)衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、

检斤,以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度;钢板衡量其 面积;木材衡量其体积;钢筋衡量其重量等。 2)理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属 材料,量测其直径和壁厚后,再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换 算标准。 3)查点法。采购定量包装的计件物资,只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或 重量应与包装物标明的一致,否则应由厂家或封装单位负责。



析:采购方的违约责任 1.延期付款违约金的计算办法。 2.延期付款利息的计算办法。

3.如果采购方中途要求退货,按退货部分设备约定价格的某一百分比计算违约金。在违约责任 条款内还应分别列明任何一方严重违约时, 对方可以单方面终止合同的条件、 终止程序和后果责 任。 10、设备验收阶段的监理工作[ ] A. 启动试车 B. 性能验收 C. 最终验收 D. 监督供货方的施工或现场服务 E. 监督安装、调试的工序 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C

析:设备验收阶段的监理工作 1.启动试车 2.性能验收 3.最终验收



析:业主凭保函索赔。由于无条件保函对承包商的风险较大,因此通用条件中明确规定了

4 种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包 括: 1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约 保函有效期而未延长; 2)按照业主索赔或争议、 仲裁等决定, 承包商未向业主支付相应款项; 3) 缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 42 天内未派人修补; 4)由于承包商的严重违约 行为业主终止合同。 4、指定分包商与一般分包商主要差异下列说法正确的是[ ] A. 选择分包单位的权利不同 B. 分包合同的工作内容不同 C. 工程款的支付开支项目不同 D. 业主对分包商利益的保护不同 E. 对分包商的合同关系与管理关系不同 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, D

析:指定分包商的特点 虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位,但二者并不

完全一致,主要差异体现在以下几个方面: (1)选择分包单位的权利不同。承担指定分包工作任 务的单位由业主或工程师选定,而一般分包商则由承包商选择。 (2)分包合同的工作内容不同。 指定分包工作属于承包商无力完成, 不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作, 即承 包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作,因此不损害承包商的合法权益。 而一般分包商的工作则为承包商承包工作范围的一部分。 (3)工程款的支付开支项目不同。 为了 不损害承包商的利益,给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款,则从 工程量清单中相应工作内容项内支付。 (4)业主对分包商利益的保护不同。 如果承包商没有合法 理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话, 业主有权按工程师出具的证明从本月应得款内 扣除这笔金额直接付给指定分包商。 对于一般分包商则无此类规定, 业主和工程师不介入一般分 包合同履行的监督。 (5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。 除非由于承包商向指定 分包商发布了错误的指示要承担责任外, 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害 而 导致索赔或诉讼,承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为,业主将其视为承包商的 违约行为,按照主合同的规定追究承包商的责任。 7、不可预见物质条件的范围是[ ] A. 气候条件 B. 承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件 C. 招标文件和图纸均未说明的外界障碍物 D. 招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件 E. 招标文件和图纸均未说明的污染物 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:B, C, D, E

析:不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为

干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不 一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。 8、FIDIC 施工合同条件规定,颁发“履约书”后,合同对双方仍然有效,工程师可要求承包商 完成( A.财务 B.施工 C.修补缺陷 D.管理 E.提供担保 A B C D E )方面的义务。

你的答案: 解

标准答案:A, D

析: 自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止, 施工承包合同对业主和

承包商均具有法律约束力。 颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止, 合同约定的权利义务 并未完全结束, 还剩有管理和结算等手续。 结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中 的金额付款,并退还承包商的履约保函。结清单一经生效,承包商在合同内享有的索赔权利也自 行终止。 10、FIDIC 施工合同条件下,因发生了属于业主承担的( B、战争、敌对行动、入侵、外敌行动; C、业主提供的设计不当造成的损失 D、暴乱、骚乱或混乱,但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为 E、不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等; A B C D E )风险,不给承包商补偿利润。 A、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

你的答案: 解

标准答案:B, D, E

析:业主承担的风险有:(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动; (2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程

均不采用此条款); (3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等; (4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波; (5)暴乱、骚乱或混乱,但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为; (6)因业主在合同规定以外,使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损 害; (7)业主提供的设计不当造成的损失; (8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

前 5 种风险都是业主或承包商无法预测、 防范和控制而保险公司又不承保的事件, 损害后果又很 严重,业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。 1、 FIDIC 施工合同条件规定, 在颁发整个工程接收证书后 84 天内, 承包商应向工程师报送( A.最终报表 B.竣工报表 C.结清单 D.临时支付报表 A B C D )。

你的答案: 解

标准答案:B

析:颁发工程接收证书后的 84 天内,承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。 )天内支付承包商的工程款项。

3、FIDIC 合同条件规定,业主在收到监理工程师的中期付款证书后,应在工程师收到承包商提 交的报表( A.14 B. 28 C.56 D.70 A B C D

你的答案: 解

标准答案:C

析: 承包商的报表经过工程师认可并签发工程进度款的支付证书后, 业主应在接到证书后

及时给承包商付款。 业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的 56 天。 如果逾期支付将承担延期付款的违约责任,延期付款的利息按银行贷款利率加 3%计算。 4、FIDIC 施工合同条件规定保留金(滞留金)的退还,分两次在监理工程师颁发有关证书并开给 支付证明时,每次退还整个保留金总额的( A、各一半 B、1/3,2/3 C、1/4,3/4 D、2/5,3/5 A B C D )。

你的答案: 解

标准答案:A

析:颁发了整个工程的接收证书时,将保留金的前一半支付给承包商;整个合同的缺陷通

知期满,返还剩余的保留金。 5、承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能 进行竣工试验,对该部分工程工程师应认为( A、已经竣工不需再进行竣工试验 B、已经竣工但还需进行竣工试验 )。

C、需经试验后才能判定是否竣工 D、尚未竣工 A B C D

你的答案: 解

标准答案:B

析: 由于非承包商责任原因导致本该进行的竣工试验不能进行, 则工程师应在本该进行试

验这天确认该部分工程竣工。但在进入缺陷责任期试验条件满足后,还需进行补充试验,以确定 质量是否合格。 6、承包商编制施工进度计划的内容[ ] A. 实施工程的进度计划 B. 每个指定分包商施工各阶段的安排 C. 合同中规定的重要检查、检验的次序和时间 D. 保证计划实施的说明文件 E. 计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

A

B

C

D

E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, D

析:进度计划的内容。一般应包括: 1)实施工程的进度计划。 2)每个指定分包商施工各 )的情况,承包商可以获得工期顺延。

阶段的安排。 3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。 4)保证计划实施的说明文件 7、FIDIC 施工合同通用条件规定,属于( A、业主延误施工现场移交 B、工程师延误图纸移交 C、不利施工的自然条件或障碍影响 D、增加合同外的施工项目 E、暂时停工 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, D

析: 通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种

情况: (1)延误发放图纸; (2)延误移交施工现场; (3)承包商依据工程师提供的错误数据导致 放线错误; (4)不可预见的外界条件; (5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰; (6) 非承包商原因检验导致施工的延误; (7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性 变化; (8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响; (9)由于传染 病或政府行为导致工期的延误; (10)施工中受到业主或其他承包商的干扰; (11)施工涉及有关 公共部门原因引起的延误; (12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误; (13)非承包商原因 使竣工检验不能按计划正常进行; (14)后续法规调整引起的延误; (15)发生不可抗力事件的影 响。

8、工程师依据现场的实际情况,有权发布变更指令的情况包括( A、减少工程量清单中规定的工作内容的数量

)。

B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成 C、发布设计变更指令 D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间 E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, C, D

析: 将承包商原定工作内容删减后交与其他人实施, 损害了承包商在合同价内隐含的间接

费和利润等摊销费用的合理回收。 要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备去 完成新增工作内容,一般应按一个单独合同来对待。 9、工程师在进度管理中应注意( 的工作要求额外支付 B、若因非承包商应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都有权对修改进度计 划的工作要求额外支付 C、工程师对修改后进度计划的批准,意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任 D、工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任 E、承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等 A B C D E )。 A、不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划

你的答案: 解

标准答案:A, D

析:对于施工进度计划的管理,工程师在管理中应注意:1、不论因何方应承担责任的原

因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付。2、工程 师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任。 9、工程师在进度管理中应注意( 的工作要求额外支付 B、若因非承包商应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都有权对修改进度计 划的工作要求额外支付 C、工程师对修改后进度计划的批准,意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任 D、工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任 E、承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等 A B C D E )。 A、不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划

你的答案:

标准答案:A, D



析:对于施工进度计划的管理,工程师在管理中应注意:1、不论因何方应承担责任的原

因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付。2、工程 师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任。 6、指定分包商的特点表现为( A、由业主选定实施单位 B、与业主签订合同 C、总包商负责施工中的协调管理 D、工程师负责施工中的协调管理 E、完成工作内容不属于总包商的承包工作 A B C D E )。

你的答案: 解

标准答案:A, C, E

析:指定分包商的特点是:1、由业主或工程师选定 2、工作内容不属于合同约定应由承

包商必须完成范围之内的工作 3、指定分包商的付款应从暂列金额内开支 4、业主对指定分包商 的利益保护要大于一般分包商 5、承包商虽然对指定分包商进行协调管理,但对于分包商的任何 违约行为给业主或第三者造成的损害而导致的索赔或诉讼,承包商不承担责任。 7、分包商应立即执行的变更指令包括( A、业主直接送达 B、工程师直接送达 C、工程师代表直接送达 D、承包商代表直接送达 E、工程师发布经承包商代表确认 A B C D E )的书面指令。

你的答案: 解

标准答案:D, E

析:为了准确地区分合同责任,工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。

分包合同内明确规定,分包商接到工程师的指示后不能立即执行,需得到承包商同意才可实施。



析:按索赔事件的性质分类有:1、工程延误索赔 2、工程变更索赔 3、合同被迫终止的索 )期限内承包商都有权提出索赔要求。

赔 4、工程加速索赔 5、意外风险和不可预见因素索赔 6、其它索赔。 9、按照 FIDIC 施工合同条件的规定,在( A. 合同签字日到发布开工令日 B.开工令日到颁发工程接收证书日 C. 颁发工程接收证书日到颁发履约证书日 D.颁发履约证书日到结清单生效日 E.结清单生效日之后到提出合同争议日 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, D

析:在整个合同有效期内,若承包商认为他的合法权益受到损害,都有权提出索赔要求。

合同有效期是指从合同签字之日起,到承包商提交的结清单生效日止的日历天数。 4、工程师对工程索赔的影响[ ] A. 工程师受发包人委托进行工程项目管理 B. 工程师有处理索赔问题的权力 C. 在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人 D. 工程师有权检查承包人的现场同期记录 E. 对合理的索赔要求,工程师有权将它纳人工程进度付款中 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C

析: 工程师对工程索赔的影响在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中, 工

程师是个核心。在整个合同的形成和实施过程中,工程师对工程索赔有如下影响: 1、工程师受 发包人委托进行工程项目管理 2、 工程师有处理索赔问题的权力 3、 在争议的仲裁和诉讼过程 中作为见证人。 5、工程师有处理索赔问题的权力是[ ] A. 在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录 B. 对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求 C. 在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师有权 单方面作出处理决定 D. 对合理的索赔要求,工程师有权将它纳人工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同 规定的期限内支付 E. 在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:A, B, C, D

析: 工程师有处理索赔问题的权力 (1)在承包人提出索赔意向通知以后, 工程师有权检查

承包人的现场同期记录。 (2)对承包人的索赔报告进行审查分析, 反驳承包人不合理的索赔要求, 或索赔要求中不合理的部分。 可指令承包人作出进一步解释, 或进一步补充资料, 提出审查意见。 (3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师有权 单方面作出处理决定。 (4)对合理的索赔要求,工程师有权将它纳人工程进度付款中,签发付款 证书,发包人应在合同规定的期限内支付。 6、FIDIC 施工合同通用条件规定,属于( A.业主延误施工现场移交 B、工程师延误图纸移交 C.不利施工的自然条件或障碍影响 D、增加合同外的施工项目 E、暂时停工 )的情况,承包商可以获得工期顺延。

A

B

C

D

E

你的答案: 解

标准答案:A, B, D

析:详细内容,大家应当记住课本表 9-3。其中 C 项不选,这是因为“不利施工的自然条

件或障碍影响”首先应当确定是否异常, 是否属于承包商在投标是已预测范围之内, 不是异常情 况的,或者说在一个有经验承包商合理预测范围内的不利施工影响是不给予工期顺延的。E 项不 能选,若是承包商自身的质量原因造成的“暂停施工”是不能延长工期的。 7、工期索赔计算,下列说法正确的是[ ] A. 工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种 B. 对于已知部分工程的延期的时间工期索赔值 =(受干扰部分工程合同价/原合同总价)×该受 干扰部分工期拖延时间 C. 对于已知额外增加工程量的价格工期索赔值 =(额外增加的工程量的价格/原合同总价)×原 合同总工期 D. 如果延误的工作在延误后仍为非关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期 E. 如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期 A B C D E

你的答案:

标准答案:A, B, C, E

本题分数: 9.52 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:审查工期索赔计算 工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。 (1)网络

分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时 间为批准顺延的工期; 如果延误的工作为非关键工作, 当该工作由于延误超过时差限制而成为关 键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索 赔问题。 (2)比例计算法的公式为: 对于已知部分工程的延期的时间: 工期索赔值:受干扰部 分工程合同价/原合同总价 X 该受干扰部分工期拖延时间 对于已知额外增加工程量的价格: 工期 索赔值: 额外增加的工程量的价格/原合同总价 X 原合同总工期 比例计算法简单方便, 但有时不 尽符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。



析:工程师对索赔的预防和减少 索赔虽然不可能完全避免,但通过努力可以减少发生。

(一)正确理解合同规定 (二)做好日常监理工作, 随时与承包人保持协调 (三)尽量为承包人提供 力所能及的帮助 (四)建立和维护工程师处理合同事务的威信。 11、因工程设计变更,工程师下达了某分部工程的暂停令,使承包商的三台专用机械设备闲置, 监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按( A.机械设备的进出场费 B.机械合班费 C.机械折旧费 )方法来计算。

D.机械设备租赁费 E.机械设备燃料费 A B C D E

你的答案: 解

标准答案:C, D

析: 停工损失不应包括机械运转时发生的费用。 机械设备的进出场费由承包商以摊销方式 ).

分配在相应工程量的单价内,因此也不应补偿。 ? 4、 违约是法律事实中的( A.违法行为 B.合法行为 C.自然事件 D.社会事件

A

B

C

D

你的答案: D

标准答案:A ).

下列关于保证的说法不正确的是(

A.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人 10、 B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任

A

B

C

D

你的答案:

标准答案:B )是最主要和最常见的原因.

在合同权利义务终止的原因中,( A.债务清偿 B.合同解除 C.免除债务 D.债务抵消 A B C D

17、

你的答案: 39、

标准答案:A

承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验.该工程部位隐蔽前曾得 到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重

新隐蔽的费用损失和工期处理为( A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延

).

D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

A

B

C

D

你的答案: D

标准答案:B ).

为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC 施工合同条件中定义的“基准日”是指( A.投标截止日 B.风险事件发生日 48、C.投标截止日前第 28 天 D.承包商接到中标通知书日

A

B

C

D

你的答案: A

标准答案:C )等相同.

51、合同公证与鉴证的( A.性质 B.效力 C.内容 D.范围 E.目的

A

B

C

D

E

你的答案: A, C, D

标准答案:C, D, E )等原因造成的损失负责赔偿.

在建筑工程一切险中,保险人对( A.自然事件 B.设计错误 C.意外事件 D.自然磨损

53、

E.维修养护

A

B

C

D

E

你的答案: B, C

标准答案:A, C ).

下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 54、 C.抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿 D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

A

B

C

D

E

你的答案: B, C

标准答案:B, D )确定的价格履行.

合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,可以按照( A.协议补充 B.按照有关合同条款确定 55、 C.按照交易习惯确定 D.按照订立合同时履行地的市场价格履行 E.按照订立合同时订立地的市场价格履行

A

B

C

D

E

你的答案: A, C, D

标准答案:A, B, C, D ).

在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( A.仲裁申请书 B.请求仲裁的意思表示 61、C.仲裁事项 D.选定的仲裁员 E.选定的仲裁委员会

A

B

C

D

E

你的答案: A, B, C, E

标准答案:B, C, E ).

有资格代理招标的机构应具备的条件包括( A.必须是法人组织 B.不得与行政机关有隶属关系 63、 C.有从事招标代理业务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库

A

B

C

D

E

你的答案: C, D, E

标准答案:B, C, D, E ).

委托人在监理合同中的委托工作内容可以是( A.完成设计任务 67、B.制订特殊工艺的质量标准 C.编制施工组织设计 D.监督工程施工质量 E.负责采购设备 A B C D E

你的答案: D, E

标准答案:B, D ).

设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料 69、 B.施工现场必要的工作和生活条件 C.采用先进的设计方案 D.向设计审批部门完成报批手续 E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

A

B

C

D

E

你的答案: A, C, E 72、 在施工合同中,(

标准答案:C, E )属于发包人应当完成的工作.

A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工场地的工程地质资料 C.提供工程进度计划 D.向工程师提供在施工现场办公的设施 E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

A

B

C

D

E

你的答案: A, B, D, E

标准答案:A, B, E ).

在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( A.申请验收 76、 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程

A

B

C

D

E

你的答案: A, D, E

标准答案:D, E ).

FIDIC《施工合同条件》规定,对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( A.延误移交施工现场 79、B.不可预见的外界条件 C.非承包人原因检验导致施工的延误 D.业主提前占用工程 E.不可抗力事件造成的损失 A B C D E

你的答案: B, C, D

标准答案:A, C

44、因承包人的原因不能按期开工的,( A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商 D.应当经过建设行政主管部门批准

)推迟开工日期.

A

B

C

D

你的答案:

标准答案:B )等条件.

法人应当具备( A.依法成立

B.经过国家管理机构核准 52、 C.有必要的财产和经费 D.有自己的名称、组织机构和场所 E.能够独立承担民事责任

A

B

C

D

E

你的答案: C, D, E

标准答案:A, C, D, E ).

可以通过合同约定的担保方式包括( A.保证 B.抵押 53、C.质押 D.留置 E.定金

A

B

C

D

E

你的答案: A, B, C 工程建设合同是( A.主合同 B.从合同 57、 C.诺成性合同 D.实践性合同 E.无偿合同

标准答案:A, B, C, E )合同.

A

B

C

D

E

你的答案: A, C, D 68、

标准答案:A, C ).

监理委托合同中,属于委托人权利有(

A.规划设计决定权 B.工程设计变更审批权 C.实施项目的质量监督控制权 D.工程建设有关协作单位协调主持权 E.生产工艺设计认定权

A

B

C

D

E

你的答案: A, D, E 应包括(

标准答案:A, B, E

委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同,按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容 )方面的条款.

A.合同生效的条件 69、B.勘察成果的提交 C.勘察费用的支付 D.发包人应提供的资料 E.提供履约担保

A

B

C

D

E

你的答案: B, C, D 对设计成果的要求包括( A.建筑物稳定、安全 71、 B.满足环境保护的要求

标准答案:A, B, C, D ).

C.施工图纸满足规定的设计深度 D.不得超过国家规范规定的标准 E.不得低于消防规定的强制性标准

A

B

C

D

E

你的答案: A, B, C

标准答案:A, B, C, E ).

竣工结算中发包人应承担的违约责任有(

A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款, 从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任 76、 B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以 催告发包人支付结算价款 C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以 直接占有该工程 D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付,承包人可以与发包人协议 将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍

卖的价款优先受偿 E.承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权

A

B

C

D

E

你的答案: A, D, E

标准答案:A, B, D ).

设备制造阶段的监理任务包括( A.使用原材料质量的确认 78、

B.制造过程重要试验结果的质量确认 C.审查供货方提供的月报表 D.对发运设备前包装质量的检验 E.货物运抵现场后进行开箱检验

A

B

C

D

E

你的答案: A, B, C, E 束力的文件组成部分. A.工程款调价的方法

标准答案:A, B, C, D )等的约定内容,作为对当事人双方有约

FIDIC 施工合同条件的“规范”文件中,可包括(

79、

B.必须遵守的施工环境限制 C.施工中检验的内容、方法 D.各工程部位应达到的质量标准 E.业主选择指定分包商施工部位的说明 A B C D E

你的答案: A, B, C, D

标准答案:B, C, D, E

保证合同的当事人是指( )。 1、 A.合同当事人 B.债权人和债务人 C.保证人和债权人 D.保证人和债务人 A B C D

你的答案: D

标准答案:C

建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 3、 A.物 B.智力成果 C.行为 D.财

A

B

C

D

你的答案: B

标准答案:C

施工招标资格预审的主要内容包括( )。 A.计划实施进度是否满足要求 B.企业拥有施工机具的多少 C.施工组织设计是否全面 D.拟投人满足施工要求的人员数量 A B C D

18、

你的答案:

标准答案:B

监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。 A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间 B.委托人要求增加的监理工作范围 C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作 D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容 A B C D

25、

你的答案:

标准答案:C

工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以( )日确认为承包人的竣工日。 A.承包人自检合格 B.承包人递交竣工验收报告 C.竣工检验开始 D.竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字 A B C D

29、

你的答案:

标准答案:B

建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是( )。 31、 A.减少合同中约定的工程量 B.改变有关工程的施工时间 C.删除承包范围内的部分工作 D.更改工程有关部分尺寸 A B C D

你的答案: 36、

标准答案:C

施工合同示范文本中所称的“费用”,包括( )。

A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费 B.由于设计变更导致承包人增加的施工成本 C.施工质量缺陷的修复开支 D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额 A B C D

你的答案:

标准答案:C

材料采购合同在履行过程中,供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地 的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。 40、A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担 C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担 A B C D

你的答案:

标准答案:D

FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,是由( )的人员组成。 42、 A.仲裁委员会指定 B.政府管理机构指定 C.业主与承包商协商选定 D.行业协会指定 A B C D

你的答案: D

标准答案:C

在( )内规定,当一方向另一方提出的索赔要求不成立时,提出索赔一方应补偿由于此项索赔导 致对方的费用支出。 47、 A.设计合同 B.监理合同 C.施工合同 D.物资采购合同 A B C D

你的答案: B (A、B、E

标准答案:B

79.FIDIC 施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括 P184)。 B.不可预见的外界条件 D.业主提前占用工程 A.延误移交施工现场

C.异常不利气候导致的停工 E.不可抗力事件造成的损失

17.施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的 招标文件组成部分的是( )。

A.投标须知 B.资格预审表 C.合同专用条款 D.对投标人书面有质疑的解答 20. 某招标项目采用评标价法进行评标, 有四家单位投标有效, 其中( A 投标报价 1000 万元,评标价 950 万元 B.投标报价 1050 万元,评标价 940 万元 C.投标报价 980 万元,评标价 970 万元 D.投标报价 950 万元,评标价 960 万元 24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( A.外部协作费 B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费 C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金 25.依据委托监理合同示范文本,当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时,监理 人可( )。 )。 )的投标书为最优投标书。

A 发出终止合同通知,通知发出 14 天后合同即行终止 B.发出终止合同通知,通知发出 14 天内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通 知到达即行终止 C.发出终止合同通知,通知发出 14 内未得到答复,可在第一个通知发出 35 日内终止 D.发出终止合同通知,通知发出 14 内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知 发出 42 日仍未得到答复可终止合同 26.依据委托监理合同示范文本,监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起,到( A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.监理合同规定的到期日 C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D.完成正常工作和附加工作之日 29.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是( A 设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议 D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意 60.施工招标中采用综合评分法评标,评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 ( A.最高报价衡量法 B.标底衡量法 C 复合标底衡量法 D.无标底衡量法 E.成本价衡量法 )。 )。 )止。

61.按照委托监理合同示范文本的规定,委托人招标选择监理人签订合同后,对双方有约束力的 合同文件包括( A.中标函 B.投标保函 C.监理合同标准条件 D.监理委托函 E.标准、规范 63.委托监理合同示范文本中,监理人的权利包括( A.设计标准认定权 B.工程款支付的签认权 C.工程设计变更的审批权 D.施工技术方案的审核权 E.工程建设有关协作单位组织协调主持权 64.依据委托监理合同示范文本规定,( )属于额外的监理工作。 )。 )。

A.合同内约定由委托人承担的义务,经协商改由监理人承担的工作 B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作 E.出现不应由监理人负责,致使暂停监理任务后的恢复工作 65.设计合同示范文本规定,发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料 66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是( A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作 B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费 C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还 D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目 2%设计费 E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段的全部设计费 67.设计合同示范文本中,适用于民用建设工程设计的合同,其主要条款包括( A 委托设计任务的范围和内容 B.发包人应提供的有关资料和文件 C.项目投资要求 D.双方的责任 E.工程用地规划 72.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责 )。 )。 )。

任还包括(

)。

A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见, B.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可 E.检验后 14 天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可 73.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,发包人收到竣工结算报告及结算资 料后 56 天内仍不支付,承包人有权( A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 74.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前 竣工,则发包人应( )。 )。

A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 75.设备制造阶段的监理工作包括( A.原材料和元器件的进厂检验 B.部件的加工检验和试验 C.出厂前的预组装检验 D.包装检验 E.施工现场的到货开箱检验 76.FIDIC《施工合同条件》规定,解决合同争议的方法包括( A.由工程师确定 B.提交争端裁决委员会决定 C.双方协商 D.提交仲裁机构裁决 E.通过诉讼解决 77.采用 FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括( A、施工工程的计划进度 B、分包商在施工阶段的安排 C.重要检查检验的次序和时间 D.保证计划实施的说明文件 E.滞后于进度计划的责任 ?80.在 FIDIC《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括 ( )等。 )等。 )。 )。

A 不可预见的外界条件 B.施工中遇到文物和古迹 C.异常不利的气候条件 D.业主或其他承包人的干扰 E.后续法规的调整


相关文章:
错题本-表格-3种
错​​本​-​表​格​-​3​种 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 适​合​初​中​生​的​错​​本​表​格...
错题
错题。5.马克思主义哲学创立后,开始出现了(D) A.唯物论与唯心论的对立 B.可知论与不可知论的对立 C.辩证法与形而上学的对立 D.唯物史观与唯心史观的对立 7...
如何做好错题本
如何做好错题本_其它课程_高中教育_教育专区。如何做好错题本引言:据观察,考试中做错的题有一半以上是以前做错过的。不知同学们有没有这样的体 会: 试题评讲...
让错题成为教学
错题成为教学_教学反思/汇报_教学研究_教育专区。让错题成为教学“亮点一、缘起 学生数学错题天天有,如何减少错题、 预防错题的发生,是数学教学工作的难点。 ...
关于错题本的正确认识
这时,建立错题本,将错题抄录下来,并重新分步解出就显得很有检验效果了,而且很有巩固 作用。 再次,错题本不是简单地将题目和答案抄录下来,更重要的是要分析出现...
行测错题本
行测错题本_公务员考试_资格考试/认证_教育专区。错题本 一切反动试题都是纸老虎!!!不堪一击! 公务员考得就是你冷静应对突发事件和负面因素影响的能力, 你具有这...
为什么学生要有错题本?
错题本是学生的宝贵财富 错题本是学生的宝贵财富,孩子们不仅要有,还要学会如何发挥错题本的最大作用, 而不是单纯应付式地记下错题。 一、为什么要有错题本 ...
数学错题案例
案例(一)关于数学错题集的五个材料 ①黑龙江07年高考状元禹奇锋(总分 667 分):我刚进高一时 痴迷于网络,成绩一度滑落至全年级倒数,意识到问题的严重性后, 我...
错题本格式(样本)
数学错题本错误原题(含错误做法) : 数学错题本错误原题(含错误做法) : 错误原因: 错误原因: 正解分析: 正解分析: 本子的选择:一是选择整本,质量较好不...
如何做好错题收集_图文
如何做好错题收集每做完一道数学题,对题目的反思,可以包括以下四个方面:反思知识点,构建知识 网络;反思思维起点,总结破题策略;反思解题过程中不同的思维层次,探讨...
更多相关标签: