当前位置:首页 >> 数学 >>

矿山地质环境保护与治理恢复方案合同书


矿山地质环境保护 与治理恢复方案编制合同书 与治理恢复方案编制合同书

项目名称:

辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地质环境保

护与治理恢复方案

项目地点: 辽阳市弓长岭区安平乡尤吉村东沟

合同编号:

发 包 人:

辽阳利通矿业有限公司

承 包 人:辽 宁 省 第 十 一 地 质 大 队

签订日期:

二 0 一 0 年十月三十日

合 同 签 订 注 意 事 项

1.合同编号由辽宁省第十一地质大队填写; 2.合同份数一式 肆 份;

3.合同中凡是需要签字的地方均应采用手写体; 4.由多页构成的合同应盖骑缝章。

发包人: 辽阳利通矿业有限公司 承包人:辽 宁 省 第 十 一 地 质 大 队 发包人委托承包人承担 辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地

质环境保护与治理恢复方案编制任务。 根据《中华人民共和国合同法》《地质灾害防治条例》《矿山地 、 、 质环境保护规定》及国家有关法规规定,结合本项工作的具体情况, 为明确责任,协作配合,确定地质灾害评估工作质量,经发包人、承 包人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:项目概况
1.1 项目名称: 辽阳利通矿业有限公司尤吉硅石矿矿山地质环境 保护与治理恢复方案 1.2 项目建设地点: 辽阳市弓长岭区安平乡尤吉村东沟 1.3 项目规模、特征: 年生产 4.00 万吨。储量 236.02 千吨。

占地面积:0.0076 平方公里。 1.4 项目委托日期: 2011 年 10 月 30 日 按 《地质灾害防治条例》 、 《矿

1.5 项目任务(内容)与技术要求:

山地质环境保护规定》及国家有关法规,编制辽阳利通矿业有限公司 尤吉硅石矿矿山地质环境保护与治理恢复方案。 1.6 承接方式: 甲委 矿山一处

1. 7 预计项目工作量:

第二条:发包人应及时向承包人提供下列资料,并对其准确性
-1-

可靠性负责。 2.1 应提供采矿许可证、矿产资源储量年度报告(最新年度) 、 储量备案证明、矿产资源开发利用方案、地形地质图、地质剖面图、 矿区范围、井上、井下对照图(地下开采矿山) 、开拓通风纵投影图 (地下开采矿山) 、采矿方法、矿山开采终了图(露天开采矿山) 。 2.2 发包人不能提供上述相关资料,由承包人收集的,发包人需 向承包人支付相应费用。

第三条:承包人向发包人提交矿山环境保护与恢复方案编制并对
其质量负责。 承包人负责向发包人提供矿山环境保护与恢复方案编制 5 份, 发包人要求增加的份数另行收费。

第四条: 第四条 开工及提交矿山环境保护与恢复方案编制的时间和收
费标准及付费方式。 4.1 开工及提交矿山环境保护与恢复方案编制的时间。 4.1.1 本矿山环境保护与恢复方案编制工作定于 201 年 10 月 30 日施工, 2011 年 11 月 30 日提交矿山环境保护

与恢复方案编制, 由于发包人或承包人的原因未能按期施工或提交成 果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2 项目工作有效期限以发包人下达的矿山环境保护与恢复 方案编制委托书或矿山环境保护与恢复方案编制合同书规定的时间 为准,如遇特殊情况(位置变化、工作量变化、不可抗力影响以及非 -2-

承包人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本项目收费以 “包干”方式计取收费,若有其它规定的收 费项目,由发包人、承包人另行议定。 4.2.1 本项目收费为 30000 万元(大写叁万元 ) ,合同生效 2

天内,中、小型矿山环境保护与恢复方案编制发包人应向承包人一次 性支付所有项目费用, 项目规模大、工期长的大型、特大型项目,发 包人应向承包人支付项目费用的 20% 作 为 定 金 , 计

万元(本合同履行后,定金抵作项目费) ;发包人应按实际完成项目进 度 计 80 %时,向承包人支付项目费的 80 % 的项目进度款,

万元; 提交矿山环境保护与恢复方案编制成果资料后,

发包人应一次付清全部项目费用。

第五条: 第五条 发包人、承包人责任
5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时,必须以委托书形式向承包人明确项目 任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在项目工作范围内,发包人没有提供资料、图纸的地区 (段) ,或提供资料、图纸不可靠,致使承包人在工作中发生人身或 造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 5.1.3 发包人应及时为承包人提供并解决项目现场的工作条件和 出现的问题,并承担其费用。 -3-

5.1.4 若项目现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作 业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危 险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 5.1.5 为承包人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担 费用;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费 元。

5.1.6 由于发包人原因造成承包人停工、窝工,除工期顺延外, 发包人应支付停工、窝工费(计算方法见 6.1) ;发包人若要求在合同 规 定 时 间内 提前完 工 时 ,发 包人应 按 每 提前 一天向 承 包 人支 付 元计算加班费。 5.1.8 发包人应保护承包人的投标书、文件、资料图纸、数据、 特殊工艺(方法) 、专利技术和合理化建议,未经承包人同意,发包 人不得复制、不得露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本 合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,承包人有权 索赔。 5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责 任。 5.2 承包人责任 5.2.1 承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行项目施工, 按本合同规定的时间提交质量合格的 矿山环境保护与恢复方案编制,并对其负责。 5.2.2 由于承包人提供的成果资料质量不合格,承包人应负责无 -4-

偿给予补充完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,需另委 托其它单位时,承包人应承担全部项目费用;或因项目质量造成重大 经济损失或工程事故时, 承包人除应负法律责任和免收直接损失部分 的项目费外, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金由发包人、 承包人商定为实际损失的 %。

5.2.3 在现场工作的承包人的人员,应遵守发包人的安全保卫及 其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 5.2.4 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责 任。

第六条:违约责任
6.1 由于发包人未给承包人提供必要的工作、 生活条件而造成停 工、窝工或来回进出场地,发包人除应付给承包人停、窝工费(金额 按包干的平均工日产值计算) ,工期按实际工日顺延外,还应付给承 包人来回进出场地费和调遣费。 6.2 由于承包人原因造成成果资料质量不合格, 不能满足技术要 求时,其返工费由承包人承担。 6.3 合同履行期间, 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除 合同时,承包人未进行工作的不退还发包人已付定金;已进行工作的 完成的工作量在 50%以内时, 发包人应向承包人支付包干费用的 50% 的项目费 元;完成的工作量超过 50%时,则应向承包人支

付包干费用的 100%。 -5-

6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付费用时,每超过一 日,应偿付未支付包干费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于承包人原因未按合同规定时间(日期)提交成果资料, 每超过一日,应减收包干费千分之一。 6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金或 包干费用。承包不履行合同时,双倍返还定金或返还包干费用。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补
充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:

第九条: 第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解
决,协商不成的按下列第 种方式解决:

(一)提交 当地 仲裁委员会仲裁; (二)依法向承包人所在地人民法院起诉。

第十条: 第十条 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承
包人认为必要时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 发包人、 承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式 肆 份, 发包人 贰 份、 承包人 贰 份。

-6-

发包人:辽阳利通矿业有限公司 承包人:辽宁省第十一地质大队

(盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

(盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

邮政编码: 电 传 话: 真:

邮政编码: 电 传 话: 真:

开户银行:

开户银行:

-7-


相关文章:
矿山地质环境治理合同书版本
HJZL2010 矿山地质环境保护与治理恢复方案 合同书 项目名称:XX 露天煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 发包单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 承包单位:XXX 签订时间:...
矿山恢复治理方案合同
合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本,各 技术合同认定...2、技术服务工作成果的验收标准: 《矿山地质环境保护与治理恢复方案》编制 规范...
《矿山地质环境保护与治理恢复方案报告》样本
矿山地质环境保护与治理恢复方案报告》样本_天文/地理_自然科学_专业资料。《矿山...71页 免费©2014 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图...
矿山地质环境保护与恢复治理方案_图文
矿山地质环境保护与恢复治理方案_调查/报告_表格/...开发利用方案评 审认定书》 (X 采方案认[2009]...©2016 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 广告...
县矿山地质环境保护与治理恢复方案
编制矿山地质环境保护与治理恢复方案委托书 缴存矿山地质环境保护与治理恢复保证金...(三)与本项目有关的技术资料 1.矿山地质环境保护与治理恢复方案编制合同和委托...
矿山地质环境恢复治理协议
矿山生态环境恢复治理协议甲方:二京城国土资源局 乙方:鑫源地质环境工程公司 甲、...二、治理方案由乙方设计,达到治理保护耕地,杜绝采 矿活动的目的。 三、完成时间...
矿山地质环境保护与恢复治理方案编写指南
矿山地质环境保护与恢复治理方案编写指南_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。...影响评估报告、水源地保护方案、水土保持方案及《矿区地质灾害危险性评估说明书》...
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范2011_图文
9 10 矿山地质环境保护与治理恢复方案文本编制 ......(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件...
矿山地质环境保护与治理恢复方案审查
成交确认书、出让合同及价款发票); 4.占用矿产资源储量登记书; 5.矿产资源开发利用方案、专家审查意见和备案文件; 6.矿山地质环境保护与治理恢复方案专家审查意见...
矿山地质环境保护与治理恢复方案
责任公司矿山地质环境保护与治理恢复方案 前一、任务...《陕西省滑坡、崩塌、泥石流分布图及说明书(比例尺 ...©2013 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议...
更多相关标签: